- 相關(guān)推薦
鋼結(jié)構(gòu)材料合同范本（通用5篇）
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編整理的鋼結(jié)構(gòu)材料合同范本（通用5篇），希望對大家有所幫助。
鋼結(jié)構(gòu)材料合同1
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包條例》的原則，為明確雙方責(zé)任，保證本工程順利進(jìn)行，經(jīng)過友好協(xié)商，雙方成達(dá)下列條款，以茲共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱：
2.工程地址：
3.工程內(nèi)容：包工包料，固定單價。
4.工程造價：
5.鋼結(jié)構(gòu)工程建成后，土建砌體完工。
第二條付款方式
1.本合同簽訂生效三天內(nèi)甲方預(yù)付工程總價款的給乙方。
2.在主鋼梁鋼柱加工完畢后甲方付工程總價的給乙方。
3.在主鋼架鋼梁檁條安裝完畢后甲方付工程總造價的
4.在屋面瓦完成工程總造價的 %給乙方。
5.剩余在工程竣工驗收合格15日內(nèi)，甲方必須一次性付給乙方，預(yù)留 %為本工程保修金。在工程竣工驗收合格三個月后第一周內(nèi)付清。
6.若本項目竣工后，乙方提出驗收，三日內(nèi)甲方必須組織驗收，若甲方無組織驗收，則視為驗收合格，應(yīng)按本合同第二條第5款付清合同款項。
第三條工程質(zhì)量和驗收標(biāo)準(zhǔn)
乙方嚴(yán)格按照設(shè)計規(guī)范和設(shè)計圖紙要求進(jìn)行施工，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，并接受甲方的監(jiān)督。在施工過程中，甲方代表全權(quán)負(fù)責(zé)處理此合范圍內(nèi)事務(wù)，現(xiàn)場施工員全程在場負(fù)責(zé)技術(shù)處理相關(guān)施工日志需雙方簽字確認(rèn)，工程質(zhì)量為合格。工程保修期為12個月，在12個月內(nèi)，若因乙方施工原因造成質(zhì)量不合格，由乙方維修合格，維修費由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
第四條安全生產(chǎn)
乙方嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程組織施工，并接受甲方工地負(fù)責(zé)人的安全監(jiān)督。若因乙方原因造成的安全事故，由乙方負(fù)責(zé);若因甲方或單位無關(guān)人員(社會人員及政府有關(guān)部門)擅自闖入施工現(xiàn)場，或其他非乙方的`原因造成的安全事故，則由責(zé)任方自行負(fù)責(zé)。
第五條甲方提供條件
1.甲方應(yīng)無償為乙方提供施工及生活用電、用水。
2.乙方進(jìn)入工地前甲方必須具施工條件，即三通一平(通水、通電、通路，廠地平整)甲方應(yīng)保證地面運(yùn)輸?shù)缆返耐ǖ罆惩ā?/p>
3.甲方應(yīng)為乙方留有足夠的場地用于材料堆放。
4.出現(xiàn)甲方未按約定付款情形，乙方停工后甲方如另行組織人員安裝，因此情況出現(xiàn)基于甲方違約造成，不影響乙方按合同總價款向甲方主張合同總價款的權(quán)利，甲方明確放棄以此理由的抗辯主權(quán)。
第六條爭議，違約
1.甲乙雙方若發(fā)生爭議，可提請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解不成時，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。
2.乙方在無甲方造成其他原因的情況下，不能按合同工期竣工，或施工有問題經(jīng)返修仍達(dá)不到設(shè)計規(guī)范要求，應(yīng)賠償因此給甲方造成的實際損失。
3.甲方不能按合同約定付款，應(yīng)按《經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定向甲方支付違約金，并賠償因此給乙方造成的損失，工期順延。
4.工程中途因甲方的原因停建，緩建造成的停工、窩工、返工，倒運(yùn)人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷等，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)。
5.工程未經(jīng)驗收，甲方提前或擅自動用，發(fā)生的質(zhì)量問題或其他的問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。原則上安裝三日內(nèi)甲方不提出書成異議即視為訂可安裝及質(zhì)量問題，即視為驗收合格。
第七條其他條款
1.本合同自定立之日起生效，本工程竣工驗收合格后甲方付清全部款項后終止。甲方首批合同款到乙方帳戶后，甲方將派一方監(jiān)理到乙方加工車間進(jìn)行監(jiān)理，施工日志雙方簽字。
2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，每具有同等效力。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)材料合同2
承攬方：________________________
代表人：____________
職務(wù)：____________
電話：____________
定作方：________________________
地 址：____________
電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內(nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場日期計算。
7、共計：____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作，因按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)腵變更價格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：
(1) 項目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的，視為定作方承認(rèn)項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
第十條 合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰ 違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
鋼結(jié)構(gòu)材料合同3
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
甲、乙雙方為配合完成本鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程，明確各自在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，根據(jù)合同法條例和工程具體情況，本著平等互利的原則，經(jīng)協(xié)商，簽定如下合同條款：
第一條：工程概況
1、工程名稱：_______________________
2、工程地點：_______________________
3、結(jié)構(gòu)層次：_______________________
4、建筑面積：_______________________
5、工程范圍：___________
6、設(shè)計單位：_______________________
第二條：承建方式________
第三條：工程造價
本工程承包價為____萬人民幣，每平方米為____元。施工中發(fā)生的單項設(shè)計變更，另行協(xié)商。
第四條:開、竣工日期
本工程根據(jù)甲、乙雙方議定的工期____天。施工中遇有下列情況工期應(yīng)順延：
1、因設(shè)計變更延誤的時間以及甲方造成的因素;
2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能連續(xù)施工所耽誤的時間;
3、非正常停電的時間;
4、人力不可抗拒自然災(zāi)害，乙方無法施工的時間。
第五條：雙方職責(zé)
(一)甲方：
1、甲方應(yīng)向乙方出示工程項目批準(zhǔn)及其他批準(zhǔn)手續(xù)。
2、開工前會同乙方施工圖審核，并協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護(hù)。
3、會同乙方確定建筑物、道路和定位標(biāo)樁水準(zhǔn)點和座標(biāo)控制點、
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程所在地的居民、村組可能發(fā)生的矛盾，以及城建、土管、稅務(wù)部門等相關(guān)的矛盾與費用。
5、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”(即電通、路通、場地平整)工作。并提供乙方工程施工中的用電。
6、組織有關(guān)單位對設(shè)計圖紙和有關(guān)的技術(shù)資料進(jìn)行會審交底。
7、甲方指派____為工地代表，負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)和工程質(zhì)量監(jiān)督等事宜。
8、按合同規(guī)定及時向乙方支付工程款。
9、凡屬于配套工程，甲方自理土建項目必須服從乙方整體工程計劃安排、協(xié)調(diào)、施工。
(二)乙方：
1、向甲方提供工程施工圖紙并負(fù)責(zé)設(shè)計不當(dāng)所引起的后果，負(fù)責(zé)工程開工前的各項施工準(zhǔn)備工作。
2、按時向甲方提供材料質(zhì)量證明書。
3、做好分部項檢查驗收。
4、確保工程質(zhì)量和施工安全、文明，嚴(yán)禁野蠻施工。
5、自覺遵守建筑單位的規(guī)章制度。
6、負(fù)責(zé)做好工程竣工交付后的.回訪保修工作。
7、乙方指派____為工地代表，負(fù)責(zé)工地的全面管理工作。
8、配合甲方協(xié)調(diào)工程實施中相關(guān)的矛盾。
9、施工期間，發(fā)生的質(zhì)量、安全事故，均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不管。
第六條：付款及結(jié)算方法
按工程進(jìn)度分期支付，其中：
第七條：工程質(zhì)量與驗收
1、乙方必須按施工圖紙及國家現(xiàn)行施工規(guī)范進(jìn)行施工，不得擅自變更和改動。
2、乙方應(yīng)對全部現(xiàn)場操作、施工方法、技術(shù)措施的可靠性、安全性負(fù)完全責(zé)任。
3、工程所需材料均由乙方自組供應(yīng)，并且要符合國家規(guī)定的國標(biāo)材料。主要材料進(jìn)場時，經(jīng)甲方確認(rèn)后方可使用。
第八條：竣工驗收
1、乙方應(yīng)在單位工程竣工前三日內(nèi)，通知甲方驗收，如甲方在一周內(nèi)不能按時組織驗收而又無正當(dāng)?shù)览頃r，或甲方經(jīng)使用后，視工程驗收合格。
2、驗收中，發(fā)生不符合質(zhì)量要求需要返工的項目，乙方應(yīng)在雙方商定的期限內(nèi)完成。
3、工程支付后，乙方應(yīng)主動回訪，并對工程質(zhì)量終身維護(hù)。在( )年保修期內(nèi)，發(fā)生確因施工責(zé)任質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)修理費用，在保修期外收取材料修理費用。
4、工程竣工驗收后，甲方應(yīng)在十日內(nèi)給與乙方合同規(guī)定的工程款。
第九條：附則
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
1、因甲方原因而造成乙方誤工，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方的誤工損失費。
2、本工程競標(biāo)報價一次性包定，如變更增加造價另行計算，按乙方報價競標(biāo)報價同比例上下浮。
3、本合同履行過程中發(fā)生糾紛，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向人民法院訴訟。
4、本合同自甲、乙雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)材料合同4
建設(shè)單位：(簡稱甲方)
施工單位：(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：
(包括工程的名稱、地點、鋼構(gòu)面積等內(nèi)容)腐木地板。
二、工程承包方式：
包工包料包質(zhì)量包安全
三、工程材料確認(rèn)：
圖紙上標(biāo)示的有些材料規(guī)格市場上沒有，由甲乙雙方協(xié)商確定。100x250方通更換成100x200方通。因市場上木型材的特殊性，
四、工程日期：
10天
五、工程質(zhì)量：
嚴(yán)格按甲方提供的圖紙施工，工程質(zhì)量必須達(dá)同行業(yè)驗評之合格標(biāo)準(zhǔn)。
七、工程驗收方式：
工程竣工之后(指本項目鋼結(jié)構(gòu)子分部工程)，根據(jù)圖紙和合同要求，甲方應(yīng)當(dāng)在竣工10日內(nèi)組織驗收并簽注驗收報告，辦理結(jié)算。未經(jīng)驗收，不得交付使用。若甲方借故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。
八、付款期限和方式：
合同鑒定日甲方付給乙方預(yù)付款10000元。甲方在工程完工驗收合格后余款一次性付清給乙方。甲方若逾期付款，按日萬分之五支付滯納金，并承擔(dān)乙方窩工期限的人員工資和機(jī)械損失。
九、保修內(nèi)容和期限：
一年。
十、雙方的其它義務(wù)：
所以廊架上的80x200防腐木，足只有80x185。
甲方義務(wù)：
1、用地和施工許可證：
2、施工現(xiàn)場應(yīng)具備開工條件，并保證路通、電通、水通等施工進(jìn)場條件。
3、甲方駐工地代表應(yīng)當(dāng)深入施工現(xiàn)場，對乙方的`進(jìn)場材料進(jìn)行驗收，檢查各分項工程施工質(zhì)量，保持與乙方工地負(fù)責(zé)人的溝通，搞好協(xié)作，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時指出并督促整改，在乙方提出書面報驗后，及時組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為高經(jīng)理。
4、若因甲方的資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等，除工期順延外，另應(yīng)補(bǔ)償乙方人員的工資、機(jī)械停置費(人員工資每天___元，機(jī)械按每臺班___元計算。)
乙方的義務(wù)：
1、必須使用符合規(guī)定的各種原材料，確保工程質(zhì)量。
2、施工安全均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任，但由于甲方的原因造成的安全責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)。
十一、違約責(zé)任：
本合同自愿訂立，簽字生效，若一方違反，應(yīng)按合同總價款5%支付守約方違約金。
十二、本合同若有未盡事宜，須雙方協(xié)商，訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同同等生效。本合同一式2份，雙方各執(zhí)1份，簽字蓋章生效。
甲方：
乙方：
______年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)材料合同5
供方：(以下簡稱甲方)
需方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，給雙方充分友好協(xié)商，簽定本合同，以資共同信守：
一、稅務(wù)：
以上報價含17%增值稅，含運(yùn)貨珠海。
二、驗收標(biāo)準(zhǔn)及異議處理方式：
以雙方商定的標(biāo)準(zhǔn)或確認(rèn)有樣板進(jìn)行驗收。貨物如有質(zhì)量問題，需方可在收到貨物之日起七日內(nèi)提出異議，超過異議期或需方對貨物開料、沖壓或其他加工后視為驗收合格恕不退貨。
三、計量方式：
1.以供方過磅計量為準(zhǔn)；
2.當(dāng)以磅重方式計量，在扣減包裝木架的'重量時，以供方所示包裝木架重量為準(zhǔn)。雙方有異議時，以實際過磅的重量為準(zhǔn)，雙方都不得隨意加減木架的重量。
四、付款方式：
雙方合同簽訂后，需方先付30%貨款，收余款后安排出貨.
五、交貨期時間：
供方在x月x日前安排出貨給需方。
六、交貨地點、方式：
供方運(yùn)輸。
七、質(zhì)量要求：
按原廠家技術(shù)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，要求原廠或防潮按一定數(shù)量包裝，表面不能有劃花、砂眼等現(xiàn)象。
八、解決合同糾紛的方式：
本合同如發(fā)生糾紛，當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均在合同簽定地人民法院提起訴訟。
九、本合同一式兩份，供需方雙方簽章確認(rèn)后生效。雙方各執(zhí)一份，傳真件及正本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
【鋼結(jié)構(gòu)材料合同】相關(guān)文章：
鋼結(jié)構(gòu)包工合同書（精選16篇）08-29
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同（通用10篇）06-16