建筑工程施工合同經(jīng)典(15篇)
在當(dāng)今社會,人們對合同愈發(fā)重視,合同的用途越來越廣泛,合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?以下是小編收集整理的建筑工程施工合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
建筑工程施工合同1
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,就乙方承包甲方新鄉(xiāng)市平原新區(qū)東合角村道工程(總長度1。4公里)施工事宜達(dá)成一致,簽訂本合同。
一、乙方承包該工程的全部施工工作,即實(shí)行“包工不包料”,甲方自備材料,乙方只負(fù)責(zé)施工。
二、承包費(fèi)用:_________________元/㎡
三、支付方式:施工隊進(jìn)場預(yù)付_________________元,5天后再付_________________元,經(jīng)驗收合格后付_________________元,剩余款項待工程款撥付后一次性全部付清。
四、工期:_________________乙方應(yīng)在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。
五、其他約定:
1、乙方自行準(zhǔn)備工具、聘請人員,自行負(fù)責(zé)施工安全,嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質(zhì)量,如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為,造成返工,因此造成的`材料損失、人工損失概由乙方自行承擔(dān);乙方在施工過程中工傷事故由乙方全部負(fù)責(zé),與甲方無任何關(guān)系。
2、乙方不得浪費(fèi)、挪用甲方的材料,否則按500元/次予以處罰,并需賠償甲方損失;
3、乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù),每延期一天按照200元/天予以處罰。
4、水電由甲方負(fù)責(zé)。
5、保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時負(fù)責(zé)為甲方免費(fèi)維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字后生效。
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
建筑工程施工合同2
發(fā)包人(甲方):×××公司
承包方(乙方):×××裝飾公司
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:×××
1.2工程地點(diǎn):*****
1.3承包范圍:經(jīng)雙方確認(rèn)預(yù)算的工程內(nèi)容及合同附件
1.4承包方式:包工、包料大包干
1.5工期:本工程自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工
1.6工程質(zhì)量:
1.7合同價款(人民幣大寫):××萬元
第二條 甲方工作
2.1開工前3天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明3份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托 監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命 為總監(jiān)理工程師,其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確,并將合同副本交乙方 份。
2.4負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線,古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.5如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃交甲方審定。
3.2指派×××為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或做法說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,則工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,則工期順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),則工期相應(yīng)順延。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費(fèi)用。
5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第六條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第 種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加 %包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括 內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格:按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后,甲方分4次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
撥款分4次進(jìn)行 劃撥合同價款 % 金額(元)
合同簽訂后 合同價付30% ××××元
第二次 工程進(jìn)度至30%付合同價款50% ××××元
第三次 工程進(jìn)度至80%付合同價款的10% ××××元
第四次 工程完工后10天內(nèi)付合同價款5% ××××元
余下5%合同價款作為本工程的質(zhì)保金 ××××元
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在七天內(nèi),結(jié)清尾款。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表二),應(yīng)為符合設(shè)計要求的.合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,甲方應(yīng)支付材料價值 %的保管費(fèi)。由于乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1甲方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工作安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)的法律、規(guī)范。
8.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或做法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條 獎勵和違約責(zé)任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的 %支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕上措施費(fèi)外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.4乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁,當(dāng)事人不在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。
第十一條 不可抗力
11.1、任何一方由于不可抗力造成不能履行或部分不能履行合同義務(wù)的,不視為違約,但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟(jì)措施,以減少因不可抗力造成的損失。遭受不可抗力的一方,應(yīng)盡快將事件的情況以書面形式通知另一方,并需在不可抗力事件發(fā)生之日起10日內(nèi)向?qū)Ψ教峤皇录l(fā)生地有關(guān)政府機(jī)關(guān)或公證部門出具的書面證明。雙方可視不可抗力原因?qū)Ρ竞贤男械挠绊懗潭,協(xié)商決定本合同的變更或解除。
11.2、“不可抗力”指超出本合同雙方控制范圍、無法預(yù)見、無法避免或無法克服、使得本合同一方部分或者完全不能履行本合同的事件。這類事件包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、罷工、政府行為、法律規(guī)定或其適用的變化,或者其他任何無法預(yù)見、避免或者控制的事件,也包括在商務(wù)實(shí)踐中通常被認(rèn)定為不可抗力的事件。
11.3、不可抗力發(fā)生后因乙方怠于采取搶救措施,致使工程損失擴(kuò)大的,擴(kuò)大部份的工程損失由乙方承擔(dān)。
第十二條 附則
12.1本工程需要進(jìn)行保修或保險時,應(yīng)另訂協(xié)議。
12.2本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本貳份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)貳份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件
(1)施工圖紙或做法說明
(2)工程項目一覽表
(3)工程預(yù)算書
(4)甲方提供的貨物清單
(5)會議紀(jì)要
(6)設(shè)計變更
(7)其他
甲方名稱: 乙方名稱:
代表: 代表:
住所: 住所:
電話: 電話:
郵編: 郵編:
銀行賬號: 銀行賬號:
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同3
發(fā)包發(fā)(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
經(jīng)雙方協(xié)商同意甲方將______工程承包給乙方,為了明確甲乙雙方責(zé)任和義務(wù),特簽訂本合同:
一、承包方
本工程乙方包工不包料(包小型機(jī)具、掃帚等),包安全、質(zhì)量、工期、以及施工中產(chǎn)生的垃圾清理。
二、工程承包范圍
__________________.
三、工程承包單價
__________________.
四、付款方式
進(jìn)度款按完成工程量______按月支付,竣工退場支付______.
五、甲乙雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任:
提供圖紙、平面放線、質(zhì)量技術(shù)交底、施工中用大型機(jī)械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責(zé)任:
(1)按圖施工,以甲方交底執(zhí)行,并按照國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和工程質(zhì)量要求施工,做好工程自檢,確保工程質(zhì)量必須優(yōu)良。如工程質(zhì)量不符合施工圖紙及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負(fù)責(zé)。
(2)砌磚工程:磚必須濕水后方能砌筑,砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整,垂直誤差正負(fù)3-5mm,灰縫厚度10-15mm,且平直均勻飽滿,墻體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚,斷切時要平直,用鋸用刀砍。預(yù)留之前叉口時必須一凸一凹,拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預(yù)留準(zhǔn)確。建筑垃圾及時清理并再利用,必須做到當(dāng)天工完場清。
(3)內(nèi)墻抹灰工程:硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的`垂直縫,頂縫必須掛網(wǎng),先定點(diǎn),現(xiàn)成管理人員驗收合格后方能批灰,批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整,垂直通長誤差不草果3mm,且無空股裂縫,落地灰及時清理再利用,施工現(xiàn)場工完場清。
(4)外墻裝飾工程:柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿,孔洞封堵,所有硂、磚觸面的垂直縫,頂縫全部掛網(wǎng)。外墻定點(diǎn)與現(xiàn)場管理人員配合施工,并經(jīng)專業(yè)管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中,垟面須先濕水,沙漿比例達(dá)標(biāo),垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm,且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用,放線貼磚時門窗洞口要求整磚,特殊情況與現(xiàn)成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直,縫大小均勻,所有窗臺、飄板等凸出構(gòu)件,下口做滴水,上口做斜水,門窗洞口,硂磚迸縫沙漿嚴(yán)密飽滿,確保不滲水,滲水保修。
(5)室內(nèi)粘貼:地板粘磚時,地面清理干凈,并掃防水沙漿,驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓,否則返工賠料,完成面必須水平直縫,衛(wèi)生間、廚房等防水地面,按圖紙要求走水至地漏,地面無存水現(xiàn)象。
(6)施工過程中,如因做工馬虎偷工損料,造成外墻、衛(wèi)生間、廚房、層面等滲水現(xiàn)象,后果全部由乙方承擔(dān)。施工時嚴(yán)禁浪費(fèi)材料,要合理利用各種材料,違者罰款由乙方全部承擔(dān)。
(7)中途不管任何原因私自罷工,停工一天,按照實(shí)際人數(shù)每人每天罰款一百元,停工1天以上按自動退場處理。工程款按實(shí)際工程量的70%結(jié)算。
(8)工期進(jìn)度:乙方必須按以上進(jìn)度準(zhǔn)備足夠工人,若因乙方人員不足,拖延工期,拖延一天罰款______元,拖延3天以上甲方有權(quán)另進(jìn)班組,以保住工期按時完成。
六、安全、質(zhì)量罰款細(xì)則
(1)不戴安全帽、不穿防滑鞋,每人次罰款______元;
(2)乘坐提升架上落,每人次罰款______元。
(3)宿舍白天不關(guān)燈、用電燒水、做飯等違章用,每人次罰款______元,并沒收用電器具;
(4)廚房、沖涼房或施工中用水,用電完后不關(guān),每人次罰款______元;
(5)施工中浪費(fèi)材料,按原價十倍罰款;
(6)高層拋掉物罰款______元,造成嚴(yán)重后果全部由乙方負(fù)責(zé);
(7)違反本合同乙方責(zé)任中的任何安全質(zhì)量問題,似情節(jié)輕重處以罰款不等,如多次出現(xiàn)質(zhì)量問題,停工整頓,嚴(yán)重者甲方有權(quán)清退乙方出場,工程款按60%結(jié)算。
(8)工傷、工故乙方承擔(dān)30%.
七、其他事項
1、本工地內(nèi)打架每人次罰款______元,嚴(yán)重者送公安機(jī)關(guān)處理,一切法律經(jīng)濟(jì)責(zé)任自負(fù),本工地員工在工地外發(fā)生一切事情與本工地?zé)o關(guān)。
2、借領(lǐng)工具、損壞或原價賠償,違規(guī)操作損壞機(jī)械者,維修費(fèi)用或造成其它損失由乙方負(fù)責(zé)。
3、本合同安全、質(zhì)量等未盡事宜按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,本合同雙方簽字后生效,工程竣工時結(jié)算余款后自動失效,本合同一式兩份均具同等法律效力。
發(fā)包方(甲方)簽字:__________________
承包方(乙方)簽字:__________________
簽訂日期:______年______月______日
建筑工程施工合同4
甲方: ____市____區(qū)北石店鎮(zhèn)臨澤村委
乙方:____縣固城建筑安裝有限責(zé)任公司
根據(jù)《合同法》及有關(guān)規(guī)定,針對臨澤村道路事宜;經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議條款,相互監(jiān)督共同遵守。
一、施工內(nèi)容:村內(nèi)規(guī)定范圍的路基整形、夯實(shí)、下水管道的安裝、檢查井的砌筑,混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期:
開工日期:
竣工日期:
三:質(zhì)量要求:
嚴(yán)格按照工程質(zhì)量要求及相關(guān)規(guī)范規(guī)定進(jìn)行施工,因工程質(zhì)量造成的'返工,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
四、安全施工:
乙方自覺遵守安全操作規(guī)程施工,如違章、違規(guī)造成的一切安全事故,乙方自行承擔(dān)。
五、工程結(jié)算方式:
根據(jù)實(shí)際完成的工程量結(jié)算,(即面積、體積、長度米)完成后實(shí)地測量。
六、實(shí)際項目及價格:
1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡
2、磚砌水溝(挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實(shí)、蓋板)350元
3、混凝土路沿石安砌(100XXXX0300)35元
4、下水道安裝鋪設(shè)(挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實(shí))直徑300水泥管90元。
5、污水檢查井含井蓋(挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實(shí))620 元座
6、人工挖土方30元立方米
7、農(nóng)用車300元臺班
8、勾機(jī)1800臺班。
9三輪車200元臺班。
10、零工,60元工日。
七、付款方式:
工程完工后一次付清工程款。
本協(xié)議自簽訂之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,工程結(jié)束,款已付清,合同自行作廢。
甲方:(蓋章) 乙方(蓋章)
委托代理人:(簽字) 委托代理人:(簽字)________年____月____日年____月____日
建設(shè)工程施工合同
建設(shè)單位:____市____區(qū)北石店鎮(zhèn)林子村委
施工單位:____縣固城建筑安裝有限責(zé)任公司
建筑工程施工合同5
發(fā)包方: (甲方)
承包方: (乙方)
甲乙雙方就麗景金城二期建筑工程總承包事宜,在平等協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合工程實(shí)際情況,訂立如下協(xié)議以便共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱: 。
2、工程地點(diǎn):。
3、施工工程的土建、給排水、供暖、電氣等施工內(nèi)容。詳見施工圖和預(yù)算編制說明書。
4、工程面積:約
二、承包方式:工程總承包。
三、工程質(zhì)量:合格。乙方要嚴(yán)格按照國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范及工程設(shè)計圖紙要求進(jìn)行施工,工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的條件,竣工后由質(zhì)量監(jiān)督部門評定等級。單項工程、隱蔽工程的驗收應(yīng)由甲方會同建設(shè)單位、工程監(jiān)理、質(zhì)檢站和乙方共同驗收評定質(zhì)量等級。
四、工程承包總價
本工程承包總價確定為 元(大寫整)。承包范圍(見工程內(nèi)容)內(nèi)綜合單價一次性包死(附合同價款預(yù)算,本預(yù)算缺項、漏項、多項的,決算時相應(yīng)增減)鋼筋、混凝土價格變動超過預(yù)算價5%,可進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整(價格必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽證)。
五、工程款撥付方式
1、施工至0.00后撥付至已完工程量價款的75%(可單工程計算)。
2、進(jìn)度付款每七層封頂后付至已完工程量價款的75%。
3、主體封頂后撥付至已完工程量價款的75%(不足五層單體工程,按此執(zhí)行)。
4、進(jìn)度付款每個月25日以前,乙方實(shí)際進(jìn)度報表經(jīng)由監(jiān)理簽字確認(rèn),并經(jīng)甲方項目經(jīng)理審核后,報房產(chǎn)預(yù)算部審定,撥付該月已完成工程量價款的75%。
5、竣工驗收合格后撥付工程款至工程總價的85%。
6、竣工驗收合格結(jié)算后10日內(nèi)付至工程總決算價的95%,剩余5%作為工程保修金,保修金支付自竣工驗收合格之日起一年后無委托保修的,28日內(nèi)撥至保修金的80%,剩余的20%,在五年后的28日內(nèi)付清。
六、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、派駐現(xiàn)場代表 按照本合同約定代表甲方行使各項職責(zé);
2、施工前現(xiàn)場具備開工條件,即三通一平,包括水通、電通、路-通、場地平整。
3、將施工所需的生活用水(不含施工用水)、電接至施工場地圍墻以內(nèi)并掛表;
4、為乙方提供全套施工圖紙六套;
5、根據(jù)工程需要,甲方有權(quán)提供建筑材料及制品,甲方提供材料的費(fèi)用從預(yù)算中扣除,但不付給乙方材料保管費(fèi)等其他費(fèi)用。
6、甲方暫定價部分需經(jīng)甲方認(rèn)可后方可購買或施工;暫定部分的材料價格需經(jīng)甲方、乙方、監(jiān)理三方簽證,以備決算時作為調(diào)整依據(jù)。
7、對乙方違反甲方現(xiàn)場管理制度的行為甲方有權(quán)進(jìn)行管理、經(jīng)濟(jì)處罰;
七、乙方權(quán)利和義務(wù):
1、派駐現(xiàn)場代表 按照合同約定代表乙方行使各項職責(zé);
2、提供滿足甲方、監(jiān)理管理人員正常辦公和管理需要的辦公室及宿舍(根據(jù)現(xiàn)場情況,如甲方提供,須扣除乙方相應(yīng)費(fèi)用);
3、每月按甲方水電表數(shù)及時、足額繳納水電費(fèi),電費(fèi)單價計算時綜合考慮用電損耗;
4、需乙方辦理的有關(guān)施工場地交通、環(huán)衛(wèi)管理、安檢及施工噪音管理手續(xù)均由乙方辦理并承擔(dān)費(fèi)用;
5、嚴(yán)格遵守甲方現(xiàn)場的管理制度及監(jiān)理指令;
6、因乙方原因,本工程如有政府相關(guān)部門及建筑監(jiān)管部門的書面停工通知,因此出現(xiàn)的施工困難、拖延工期及因停工所造成的所有損失及責(zé)任由乙方負(fù)責(zé);
7、乙方要做到規(guī)范、文明施工并承擔(dān)與現(xiàn)場環(huán)境有關(guān)的環(huán)境衛(wèi)生、生活污水糞便排放建筑垃圾外運(yùn)等費(fèi)用;如乙方未按甲方要求及時清理施工現(xiàn)場施工材料及建筑垃圾影響下步施工工序的,甲方有權(quán)安排其他隊伍清理,發(fā)生的相應(yīng)費(fèi)用在乙方進(jìn)度款中雙倍扣除。
8、因乙方原因造成質(zhì)量事故、安全事故,人員生命財產(chǎn)損害和經(jīng)濟(jì)損失,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任,并賠償甲方因此受到的經(jīng)濟(jì)損失;
9、施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物若因乙方原因發(fā)生損壞,由乙方承擔(dān)由此發(fā)生的全部費(fèi)用;
10、乙方要嚴(yán)格履行合同,有效完成施工任務(wù),保證施工質(zhì)量、安全及進(jìn)度,有效配合甲方的協(xié)調(diào)管理。否則,如因乙方原因工期滯后影響使用,或存在質(zhì)量、安全及管理違約行為,甲方有權(quán)扣除違約金,違約金可自工程款中扣除;
11、在乙方施工期間,乙方應(yīng)做好甲方另行專業(yè)分包單位的協(xié)調(diào)、管理、配合工作。在施工時負(fù)責(zé)預(yù)留孔洞和預(yù)埋配件的工作,并符合質(zhì)量要求(不符合質(zhì)量要求的返工及整改費(fèi)用由乙方承擔(dān))。在乙方施工期間,所有由甲方另行專業(yè)分包的工程,乙方應(yīng)做好配合及成品保護(hù)工作,承擔(dān)總包管理責(zé)任;
12、竣工驗收一個月內(nèi)向甲方提供竣工圖一套;
八、質(zhì)量、安全指標(biāo)
1、質(zhì)量指標(biāo):施工過程中,乙方要服從甲方、監(jiān)理方的管理和安排,嚴(yán)禁獨(dú)斷專行。施工中所使用的建筑材料應(yīng)為各證件齊全的合格材料,杜絕不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場。工程的施工工藝要符合施工質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定,所承建施工的工程要達(dá)到一次驗收合格率100%。
2、安全指標(biāo):施工工程中乙方應(yīng)做好施工人員的安全教育、抓好安全生產(chǎn)管理工作,進(jìn)場后必須為施工人員辦理職工工傷保險或意外傷害保險,施工過程中要與甲方、監(jiān)理單位駐現(xiàn)場人員密切配合,做好施工現(xiàn)場的安全防護(hù)工作的實(shí)施與驗收,做到文明施工,杜絕重傷、死亡事故的發(fā)生。如果在施工過程中因安全防護(hù)、文明施工等工作未做到位,扣除相應(yīng)安全文明措施費(fèi)用;因乙方管理不善及施工問題等造成的.安全事故,其責(zé)任及費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
3、進(jìn)度指標(biāo):滿足總承包合同的要求。
4、其他約定:工程開工前乙方向甲方提供完整的施工組織設(shè)計并經(jīng)監(jiān)理審核通過,施工中各施工資料要與工程進(jìn)度同步。
九、工期:
1、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經(jīng)雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:全部工程自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。
2、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應(yīng)由雙方及時協(xié)商,簽訂協(xié)議。
(1)由于人力不可抗拒的災(zāi)害,而被迫停工者;
(2)因甲方或建設(shè)方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續(xù)施工者;
(3)因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或所需材料、設(shè)備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
十、竣工驗收、結(jié)算與保修
1、乙方在工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,竣工工程驗收合格之日起3天內(nèi),乙方向甲方移交完畢。
2、竣工工程驗收,甲方分包工程乙方負(fù)責(zé)收集竣工資料,以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、施工圖為依據(jù),工程量不調(diào)整(變更除外)。在進(jìn)行竣工驗收時,乙方應(yīng)在驗收前10天向甲方提供以下文件:
(1)增減變更文件和其他洽商記錄;
(2)隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3、工程竣工后,應(yīng)提交竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設(shè)單位存檔。工程變更較大的,可以由建設(shè)單位自繪或委托設(shè)計單位。
4、工程竣工驗收后,質(zhì)量保修期自工程驗收合格之日起計算,根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定,約定本工程質(zhì)量保修期:地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;裝飾裝修工程為2年;電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為2年;采暖工程保修兩個采暖期;屋面防水、有防水要求的房間、墻面防水為5年。在保修期內(nèi),確由施工單位責(zé)任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質(zhì)量事故,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修理。
5、發(fā)生質(zhì)量缺陷乙方應(yīng)立即到達(dá)現(xiàn)場修正,如乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)修正某項質(zhì)量缺陷,發(fā)包人可自行或指派第三方修正缺陷,因此產(chǎn)生的費(fèi)用由承包方承擔(dān),在維修保證金中扣除。
十一、工程決算價按如下確定:
1、執(zhí)行河北省消耗量定額(HEBGYD-A、B 、C -20xx)。
2、取費(fèi)按相應(yīng)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
3、有綜合單價執(zhí)行綜合單價,執(zhí)行綜合單價的不再下浮15%,無綜合單價按20xx年第一期造價信息材料價格執(zhí)行。
4、綜合用工單價執(zhí)行冀建質(zhì)〔20xx〕195號,稅金費(fèi)率執(zhí)行冀建質(zhì)〔20xx〕462號計入,機(jī)械臺班執(zhí)行冀建價〔20xx〕47號。
5、不再執(zhí)行其他有關(guān)文件及定額。
6、工程預(yù)算造價:根據(jù)以上1至6項據(jù)實(shí)計算工程預(yù)算造價。
7、變更總價=工程預(yù)算造價下浮15%(有特殊說明的不再下浮15%)。 除以上所列內(nèi)容外的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
十二、結(jié)算總價
第四項和第十一項之和為結(jié)算總價。
十三、違約責(zé)任
1、由于甲方原因,經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)方簽證后方可順延工期。
2、由于乙方原因,使工程延期完成,則視乙方違約,乙方應(yīng)向甲方支付違約金。違約金按工程承包總價1/天延期天數(shù)計算,違約金總數(shù)不超過工程承包總價的30%。
3、如果乙方未能按監(jiān)理審核的《施工組織設(shè)計》中的進(jìn)度計劃如期完成工程,連續(xù)三個時段未按時達(dá)到中間控制工期要求的,將撤換項目部,且延期的期限達(dá)到30日的,甲方有權(quán)中止本合同項下義務(wù)的履行;整個工程延期的期限達(dá)到60日的,甲方有權(quán)解除本合同,并且有權(quán)請求乙方給予相應(yīng)的賠償。
4、乙方在承包工程期間,如果未經(jīng)甲方同意擅自停工或人員太少、不出活超過10日的,甲方有權(quán)解除本合同,并對乙方進(jìn)行清場處理,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
5、在承包工程期間,乙方不得拖欠工人(包括農(nóng)民工)工資。如乙方在承包工程期間拖欠工人工資,視為乙方違約,甲方有權(quán)將其拖欠的工人工資數(shù)額在應(yīng)付乙方的承包工程款中扣除,直接支付給乙方工人或?qū)⒖鄢目铐椊挥捎嘘P(guān)部門用以支付乙方拖欠的工人工資。如乙方屢次拖欠工人工資或拖欠工人工資數(shù)額超過50000元,甲方有權(quán)解除本合同。
十四、爭議解決方式
凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,甲、乙雙方可通過協(xié)商解決,如雙方不愿協(xié)商或協(xié)商不成,由本合同簽訂地人民法院管轄,雙方可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
十五、其他條款
在合同履行過程中,雙方可以根據(jù)實(shí)際情況,對合同未盡事宜協(xié)商確定。
合同簽訂地:衡水泰華房地產(chǎn)開發(fā)有*公司會議室。
十六、合同文本和效力
本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,一式八份,甲方執(zhí)伍份、乙方執(zhí)叁份。附件為本合同不可分割的組成部分,與合同正文具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同6
答辯人:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下:_________________
被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實(shí)不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項目列入結(jié)算范圍,該項訴求與事實(shí)不符,故意擴(kuò)大了施工范圍。20xx年5月11日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協(xié)議合同。該合同約定:_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項目納入結(jié)算書,違背事實(shí)。
被答辯人訴稱其承包的實(shí)際工程量與事實(shí)不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統(tǒng)計、工程結(jié)算表、簽證單等相關(guān)工程結(jié)算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實(shí)不符。事實(shí)是,盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關(guān)結(jié)算資料,但并未在結(jié)算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結(jié)算的資料失實(shí),與實(shí)際工程量差距太大,工程量重復(fù)計算嚴(yán)重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結(jié)算書,結(jié)算數(shù)額為120.62358萬元,而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結(jié)算書結(jié)算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。同時,答辯人對工程總造價也進(jìn)行了核算,核算總造價為59.966665萬元?梢姡淮疝q人提供的結(jié)算書嚴(yán)重脫離事實(shí),核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應(yīng)當(dāng)支付給被答辯人的工程價款與事實(shí)不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數(shù)字是通過結(jié)算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大,與事實(shí)不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據(jù)是20xx年11月17日交付給答辯人的結(jié)算書。而該份結(jié)算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結(jié)算書以及答辯人自行核算的結(jié)算書無論從實(shí)際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異,虛構(gòu)成分很大,與事實(shí)不符。即被答辯人的'該項訴求的計價基礎(chǔ)就是不符合事實(shí)的,因此其要求的總價款當(dāng)然也是沒有事實(shí)基礎(chǔ)的。
(二)20xx年5月11日的協(xié)議合同中約定:_________________被答辯人應(yīng)當(dāng)支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當(dāng)中,最終按照所產(chǎn)生土建發(fā)生量進(jìn)行工程造價的計算,多退少補(bǔ)。該30萬元最終應(yīng)從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實(shí)不符。截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實(shí)不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結(jié)算書矛盾叢生,與事實(shí)嚴(yán)重不符,同申請人核算的工程總造價差距更大,雙方對工程量以及工程總造價無法達(dá)成一致。鑒于對被答辯人提供的結(jié)算書真實(shí)性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴(yán)重失實(shí),是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達(dá)成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實(shí)不符。進(jìn)而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認(rèn)為應(yīng)本著實(shí)事求是的原則,對工程范圍、實(shí)際工程量、實(shí)際工程價款進(jìn)行重新核定,在重新核定的基礎(chǔ)上,明確雙方債權(quán)債務(wù),維護(hù)雙方當(dāng)事人合法權(quán)益。
在答辯人與任忠工程糾紛中,答辯人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)對承包范圍、實(shí)際工程量、實(shí)際工程造價、答辯人已支付金額進(jìn)行重新核定,以達(dá)到還原事實(shí)真相的目的。在重新核定的基礎(chǔ)上,雙方就承包范圍、工程量、工程價款達(dá)成合意,進(jìn)而雙方在已支付工程款基礎(chǔ)上多退少補(bǔ),最終解決雙方爭議。
此致
太原市小店區(qū)人民法院
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同7
發(fā)包方(甲方):__________________
承包方(乙方):__________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設(shè)工程合同監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第1條工程概況
1.1工程名稱:__________________
1.2工程地點(diǎn):__________________
1.3承包范圍:__________________
1.4承包方式:__________________
1.5工期:本工程自_________年_________月_________日開工,于_________年_________月竣工。
1.6工程質(zhì)量:合格
1.7合同價款(人民幣大寫):_________(預(yù)算清單作為合同附件)
第2條甲方工作
2.1開工前3天,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電,并說明使用注意事項。
2.2指派_________為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線等不受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
2.4如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
第3條乙方工作
3.2指派_________為乙方駐工地代表,電話負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意。
4.2非因甲方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.3因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2隱蔽工程驗收:
(1)工程具備隱蔽驗收條件前,乙方需自檢合格并于驗收前24小時以書面形式(包括隱蔽驗收的相關(guān)資料)通知公司簽字確認(rèn)。
(2)經(jīng)驗收合格,甲方代表簽字后方可進(jìn)入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時內(nèi)未到場驗收,則視為合格。
(3)無論甲方代表是否參加驗收,當(dāng)提出對已經(jīng)驗收的'隱蔽工程重新檢驗的要求時,乙方應(yīng)按要求剝露,并在驗收后重新隱蔽或修護(hù)后隱蔽。若檢查不合格,按公司制度執(zhí)行處罰。
(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經(jīng)濟(jì)損失和工期拖延均由乙方承擔(dān)。
5.3本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.4工程竣工后,乙方書面報告申請通知甲方驗收,甲方自接到驗收報告5日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。驗收合可后,辦理移交手續(xù)。
第6條關(guān)于工程價款結(jié)算及付款方式的約定
6.1雙方商定本合同價款:
(1)暫定價格:_________(見預(yù)算)
(2)竣工結(jié)算:按預(yù)算單價,如清單中沒有的,甲乙雙方協(xié)商定價,以實(shí)際發(fā)生工程量結(jié)算。
(3),付款方式:自合同簽訂之日起_________天內(nèi)(材料進(jìn)場)付款_________%,中期付款分批支付,每_________天付款一次,支付總工程量的_________%,工程完工付至_________%,竣工驗收合格后付至_________%,質(zhì)保期為一年,一年期滿后一次性結(jié)清。
6.2工程完工后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并結(jié)清工程款。
第7條有關(guān)質(zhì)保期內(nèi)的維修約定
7.1、保修范圍:凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內(nèi)各部位、部件的損壞、脫落、變質(zhì)、丟失、開裂等均屬乙方保修責(zé)任范圍。
7.2保修期限:從交付之日起計算,裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。
7.3保修費(fèi)用:工程中已含保修費(fèi)用,乙方收到通知后在約定時間24小時內(nèi)給人修理,否則甲方有權(quán)通知其他單位進(jìn)行修理。其發(fā)生費(fèi)用從乙方保修費(fèi)中扣除,并按甲方的工程制度進(jìn)行相應(yīng)處罰。
7.4材料采購與檢驗:
a甲方采購的材料或設(shè)備到場,乙方派人與甲方代表一起驗收,驗收合格后由乙方妥善保管,因保管不善造成的損壞或丟失,由乙方承擔(dān)賠款。
B乙方采購的材料到場,乙方需將材料檢驗報告、合格證、環(huán)保證明文件(一份原件三份復(fù)印件)等書面報批甲方代表,同時派人與甲方代表共同對到場材料進(jìn)行驗收。對不符合設(shè)計、規(guī)范及封樣材料要求的材料,不予進(jìn)場。乙方應(yīng)重新采購并報驗,并承擔(dān)由此發(fā)生的一切費(fèi)用。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.2乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生,乙方承擔(dān)一切責(zé)任,甲方不負(fù)責(zé)賠償。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第9條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
第10條合同生效與終止
10.1本合同簽訂前,甲、乙雙方就本工程的有關(guān)約定事項,未經(jīng)本合同確認(rèn)的,一律無效。
10.2本合同簽訂后,有關(guān)合同條款的變更應(yīng)訂書面補(bǔ)充協(xié)議,并報原審查、鑒證單位備案后生效。
10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內(nèi)容后即告終止。
第11條合同份數(shù)
本合同正本兩份,由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第12條其它約定
因現(xiàn)有施工圖部分節(jié)點(diǎn)及材質(zhì)不明確,故所有工程量以清單單價為準(zhǔn),本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實(shí)結(jié)算。
合同訂立時間:__________________
合同簽訂地點(diǎn):__________________
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同8
甲方:____________________
乙方:____________________
根據(jù)《民法典》、《____市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》,《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一.概況 裝飾施工地點(diǎn): 住房結(jié)構(gòu):室廳廚衛(wèi)陽臺,施工面積____平方米
二.價格 清包工總費(fèi)用:______元,大寫(人民幣):_______________元,其中,水電工:______元,木工:_______元,瓦工:_______元,油漆工:______元,垃圾清運(yùn)費(fèi):_______元,材料搬運(yùn)費(fèi):_______元,其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)_______________________元。 經(jīng)雙方認(rèn)可,在施工過程中施工內(nèi)容如有小的變動,雙方將不更改工程款,當(dāng)有大的變更時應(yīng)在變更前友好協(xié)商,按實(shí)另計。
三.工期 自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工期___天。 以上規(guī)定工期為指導(dǎo)工期,為保證施工質(zhì)量,原則上不少于以上工期,也不應(yīng)超過工期______天。如遇甲方材料供應(yīng)不及時等問題,或因長時間特殊天氣對某些施工項目確有影響的,則相應(yīng)順延竣工日期。如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達(dá)成一致意見,則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行(如延長工期后遇春節(jié)假期,甲方允許乙方春節(jié)期間停工______至______天)。
四.設(shè)計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負(fù)責(zé)交底工作。
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。
五.材料 甲方負(fù)責(zé)采購需用材料,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。 乙方應(yīng)提前______天向甲方提供需購材料清單,甲方應(yīng)在______天內(nèi)及時將采購材料供應(yīng)到現(xiàn)場供施工隊使用,雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。 未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費(fèi)用。 如若甲方授權(quán)乙方購買所需材料,乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點(diǎn)購買材料,并開具正式發(fā)票。 乙方應(yīng)幫甲方收貨并驗收甲方所購建材的質(zhì)量,核對數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。 甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,乙方應(yīng)做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)常 乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護(hù)工作 乙方對甲方采購的裝飾材料、均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,未經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按材料價格雙倍補(bǔ)償給甲方。
六.付款方式 工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時間表如下: 工程款付款時間表,付款時間付款內(nèi)容金額,協(xié)議簽訂完畢,正式開工____日內(nèi)預(yù)付______鋼架;水泥隔層完工后并經(jīng)甲方驗收本項目全部,強(qiáng)弱電路管線鋪設(shè)到位并經(jīng)過甲方驗收本項目全部,瓷磚鋪貼拆口抹平等完成并經(jīng)過甲方驗收后本項目全部,完成木工工程,并由甲方驗收通過后本項目全部,完成油漆工程,并由甲方驗收通過后本項目全部,竣工驗收也就是安裝完成甲方驗收通過當(dāng)天本項目全部,保修尾款。
七.關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。 在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后,方能進(jìn)行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。 凡每一單項施工項目完工后,雙方應(yīng)在工程質(zhì)量驗收單上簽字確認(rèn)。(詳見附表) 工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照市地方標(biāo)準(zhǔn)______《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
八.垃圾清運(yùn)處理 乙方應(yīng)盡可能將垃圾袋裝化,并有責(zé)任每日及時清理需處理的垃圾。乙方應(yīng)把所處理垃圾清運(yùn)至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九.工地現(xiàn)場管理和安全
1.甲方提供的施工要求及與乙方協(xié)商,且施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的'安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后施工。
3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,由施工產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方自行負(fù)責(zé)。
十.違約及違約責(zé)任
1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額______%作為違約金支付給對方。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期______天后,每逾期______天應(yīng)按每天______元作為違約金支付給甲方。甲方未按協(xié)議約定時間付款的,每逾期______天應(yīng)按每天______元作為違約金支付給乙方。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
5.工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
十一糾紛處理方式 因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)先協(xié)商調(diào)解。 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
十二.附則
1.工程開工前,甲方應(yīng)將房屋外門鑰匙把交乙方施工隊負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗收時,乙方將房屋外門鑰匙歸還。
2.本合同簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本合同一式___份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
十三.其它約定
1.質(zhì)量保修期為________年,中間出現(xiàn)任何施工質(zhì)量問題乙方無條件負(fù)責(zé)維修,但因是包清工形式,乙方無質(zhì)保金,如乙方在保修期內(nèi)無辜推委,甲方有權(quán)利通過其他途徑采取相應(yīng)措施直至訴諸法律。
2.對于不能確定的工程量雙方應(yīng)該事先談好單價,按照實(shí)際工程量結(jié)算。
3._________
4.__________
5.__________
甲方:__________
乙方:__________
簽章:__________
簽章:__________
聯(lián)系電話:__________
聯(lián)系電話:__________
簽約日期:__________
簽約日期:__________
建筑工程施工合同9
甲方:__________
乙方:__________
甲方委托乙方承建保鮮庫工程,為使工程順利進(jìn)行,遵照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》等法規(guī),結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)雙方洽商,特制定本合同如下:
一、工程概況:
1、工程名稱:冷凍庫(177;5℃)、冷凍庫-18℃
2、工程尺寸:冷凍庫:
3、工程地點(diǎn):
4、工程合同總價款:元整(:元)
5、施工時間:合同簽訂之日,乙方收到全額工程款60%后開工承建。
二、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求:
1、制冷系統(tǒng)符合制冷行業(yè)安裝規(guī)范;
2、實(shí)現(xiàn)全自動控制;
3、保鮮庫達(dá)到177;5℃,冷凍庫達(dá)到-18℃。
三、工程內(nèi)容及項目價格:
1、保溫
2、采用高密聚氨酯噴泡1000元3(27.543,計27540元)立方米數(shù)按實(shí)際測量為準(zhǔn)。保鮮庫制冷系統(tǒng):采用高配制冷系統(tǒng)機(jī)組采用國產(chǎn)原裝比澤爾壓縮機(jī)8.2,8500元冷凝器采用足平純紫銅管冷凝器:2500元原裝足平吊頂風(fēng)機(jī):5800元國標(biāo)貯液罐:650元國標(biāo)膨脹閥:400國標(biāo)電磁閥:330元冷庫專用低溫制冷劑:850元銅管及保溫材料:1500元支架及排水管:150元包裝、長途運(yùn)輸費(fèi):350元國標(biāo)過濾器:150元國標(biāo)電線、電纜:200元冷庫專用微電腦電控箱:800元高密聚氨酯發(fā)泡保溫門:1650元高低壓油壓壓力表:120元(60215;
2)安裝調(diào)試費(fèi):1600元合計:25,550元冷凍庫配置方案與冷鮮庫一樣,冷凍庫保溫門1500元,255XXXX0215;2-150元50950元總計:78490元
四、合同付款方式:
1、合同簽訂后,甲方應(yīng)付總工程款的60%即47094元后開工承建,同時合同生效。
2、機(jī)組設(shè)備到現(xiàn)場后,再付余款的80%即25117元。余款待工程結(jié)束后,一次性結(jié)清。如到期不付款,甲方每天向乙方付工程款5%的違約金。
五、甲、乙雙方責(zé)任:
1、甲方責(zé)任:
(1)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的臨時用電,將動力電引至乙方冷庫微電腦電控箱內(nèi)。
。2)負(fù)責(zé)提供庫房供乙方存放冷庫必用的設(shè)備和材料,協(xié)助乙方搞好安全保衛(wèi)工作。
(3)履行本合同應(yīng)盡其他未盡事宜。
2、乙方責(zé)任:
。1)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)范,安全文明施工,如發(fā)生責(zé)任事故應(yīng)由乙方承擔(dān)。
。2)工程未交付使用前,協(xié)助甲方做好保護(hù)工作。
。3)冷庫內(nèi)部涉及的土建工程由甲方負(fù)責(zé)施工,達(dá)到乙方工程要求標(biāo)準(zhǔn)。
(3)堅持質(zhì)量第一、信譽(yù)至上的原則,乙方采購的設(shè)備應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)范要求,手續(xù)齊全,并附有國家質(zhì)檢部門認(rèn)可的`質(zhì)量證書。
。4)乙方對其所承包的工程保修期為________年,終身維護(hù)。________年內(nèi)因質(zhì)量問題乙方負(fù)責(zé)維修或更換(除電網(wǎng)電壓不穩(wěn)、缺相或其他人為因素造成損壞,乙方不負(fù)任何責(zé)任)。
六、合同生效及其他:
。1)本合同雙方代表人簽字蓋章,乙方收到工程款后,本合同生效。
。2)本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
。3)本合同未盡事宜,雙方本著友好合作的態(tài)度,簽署書面修改或增補(bǔ)協(xié)議,與本合同具有同等的法律效力。注:如采用10.2比澤爾機(jī)組,相差3000元215;26000元。如采用國產(chǎn)谷輪機(jī)8機(jī)組,相差1000元215;220元。
甲方簽字:__________
乙方簽字:________
_____年_____月____日
建筑工程施工合同10
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實(shí)際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的'金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同11
發(fā)包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》和建設(shè)部《建設(shè)安裝工程承包合同條例》,經(jīng)甲乙雙商定,甲方將原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)振華學(xué)校餐廳宿舍工程總承包給乙方。具體承包內(nèi)容如下:
一、 工程概況:
工程名稱:原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)振華學(xué)校餐廳、宿舍工程
工程地點(diǎn):原陽縣城關(guān)鎮(zhèn)振華學(xué)校院內(nèi)
工程內(nèi)容:土建、安裝
二、 工程承包范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價款、工期:
承包范圍:圖紙包括的土建、安裝內(nèi)容,其中圖紙中-保溫工程不包括。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
合同價款:單平方造價為850元每平方米。本合同價款不包括稅金及一切相關(guān)手續(xù)、管理等費(fèi)用。
工期:4個月(120天)
三、 合同履行條款
甲方責(zé)任與義務(wù):
1、 開工前施工現(xiàn)場具備三通一平條件,并提供地質(zhì)及地下管線資料。
2、 施工場地及公共道路暢通的一切問題,均由甲方承擔(dān)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3、 施工期間所需一切手續(xù)、證件、批件等均由甲方辦理并承擔(dān)一切費(fèi)用及責(zé)任。
4、 施工水準(zhǔn)點(diǎn)及座標(biāo)控制點(diǎn)由甲方現(xiàn)場指定并出據(jù)書面通知。
5、 施工期間一切外因干擾,均由甲方承擔(dān)諧調(diào)責(zé)任,嚴(yán)重影響工程施工,造成損失的由甲方給予乙方相應(yīng)補(bǔ)嘗。
6、 按合同約定及時拔付工程款。
乙方責(zé)任與義務(wù):
1、 開工后積極組織人員,機(jī)械設(shè)備進(jìn)場。
2、 配備合格施工、技術(shù)、管理人員。
3、 嚴(yán)格控制施工質(zhì)量,所用一切建筑材料禁用偽劣產(chǎn)品,必須經(jīng)監(jiān)理檢查方可使用。
4、 確保按合同工期完成施工任務(wù)。
5、 施工期間,安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
四、 工程款(進(jìn)度款)支付
按形象進(jìn)度支付,合同簽訂后,機(jī)械設(shè)備進(jìn)場支付總款的.20%;基礎(chǔ)施工結(jié)束后支付總款的10%;一層主體結(jié)束,支付總工程款的15%;二層主體結(jié)束,支付總款的15%;三層主體結(jié)束,支付總款的10%;四層主體結(jié)束,支付總款的10%;粉刷結(jié)束,支付總款的10%;門窗安裝結(jié)束,付總款的5%;余款工程后1年內(nèi)一次付清。
五、 工程變更,變更增加費(fèi)用,由甲方出資另行增加。
六、 其它
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。以上合同,甲乙雙方均認(rèn)為合理、合法同意執(zhí)行,雙方簽訂后,即產(chǎn)生法律效力,本合同一式兩份,甲乙雙方各持1份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同12
發(fā)包方(以下簡稱“甲方”):
住所(單位)地址:
聯(lián)系電話: 手機(jī)號: 甲方工程監(jiān)理人及電話:
承包方(以下簡稱“乙方”):
單位地址:
本工程設(shè)計人: 聯(lián)系電話:
本工程項目經(jīng)理: 聯(lián)系電話:
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾裝修工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程承包方式,雙方商定采取下列第種承包方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附件:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表,附件:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表);
3、乙方包工,甲方包全部材料(見附件:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
4、工程施工有效期限為 天;開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
5、合同價款¥ (人民幣大寫):
6、若本工程實(shí)施工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽定《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
7、雙方商定設(shè)計、施工圖紙采取下列第種方式提供;
7.1甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,交圖時間為月日,圖紙一式三份,甲方、乙方施工隊各執(zhí)一份;(見附件:裝飾裝修工程施工圖紙)設(shè)計、施工圖紙雙方簽字后生效。
7.2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)設(shè)計費(fèi)由甲方支付(此設(shè)計費(fèi)用不在工程價款內(nèi));設(shè)計、施工圖紙雙方簽字后生效。
8、圖紙及預(yù)算書雙方簽字后生效。
第二條甲乙雙方的權(quán)利及義務(wù):
1、開工前3天,甲方為乙方入場施工創(chuàng)造條件,清除影響施工的障礙物;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里(單位、部門)之間的關(guān)系,按期支付工程款。
2、開工前,甲方為乙方提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項。
3、甲方參與工程施工進(jìn)度質(zhì)量的監(jiān)督,對材料進(jìn)場進(jìn)行驗收確認(rèn),竣工驗收。
4、甲方對工程施工工藝不清楚之處、乙方應(yīng)向甲方解釋說明,乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù),合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表為乙方派出的項目經(jīng)理,甲方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程的統(tǒng)一指揮和管理;如甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,則甲方設(shè)計師負(fù)責(zé)對乙方提供工程施工工藝咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù),因甲方向乙方提供工程施工工藝不詳而造成的全部責(zé)任由甲方承擔(dān)。
5、工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項管理費(fèi)用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)資料。
6、甲方協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用.
7、禁止拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),違章搭建陽光房,如甲方需拆、改建筑的承重、非承重結(jié)構(gòu)或拆改廚、衛(wèi)位置及設(shè)備管線及搭建陽光房,應(yīng)負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù);根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定,甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣及燃?xì)夤芫等;對原有建筑物和場地面積等的改動,甲方如沒有相關(guān)部門辦理相關(guān)的審批手續(xù),甲方強(qiáng)行要求乙方施工所造成的一切后果及責(zé)任全部由甲方承擔(dān);如甲方要求不做防水而發(fā)生漏水所造成的一切后果及責(zé)任全部由甲方承擔(dān)。
8、乙方在施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《建筑裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程。
9、乙方嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
10、乙方保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場;因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責(zé)任由乙方承擔(dān)。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗改:
1、本工程以施工圖紙,做法說明為準(zhǔn),如有更改、乙方工程負(fù)責(zé)人應(yīng)通知設(shè)計師、在甲方的配合下、公司應(yīng)將更改通知書交由甲方簽字確認(rèn),更換材質(zhì)甲乙雙方協(xié)商解決,否則乙方對更改項目概不負(fù)責(zé)。
2、為確保甲方工程質(zhì)量、工期及保修服務(wù),合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,需由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《工程變更單》,同時協(xié)調(diào)相關(guān)工程費(fèi)用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效,凡甲方與乙方現(xiàn)場人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,均由甲方承擔(dān);
3、合同簽定后甲方工程減項超過工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費(fèi);若甲方減項所用的材料,乙方已定購或運(yùn)抵現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運(yùn),損耗及退貨費(fèi)用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費(fèi)、材料費(fèi)和拆除費(fèi)。
4、合同簽訂后,若因甲方原因終止施工合同,甲方需支付乙方已施工項目的施工費(fèi)、材料費(fèi)、管理費(fèi)及拆除費(fèi),若此工程項目由乙方設(shè)計則甲方需另外支付乙方該工程項目的設(shè)計費(fèi)35元/平方;
5、甲方第一次支付工程款后增加的施工項目,乙方需在收到甲方該增加項目的100%的工程款后方予以施工。
6、由乙方提供的材料:乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢驗;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價、協(xié)商不符,甲方有權(quán)拒絕使用。
7、由甲方提供的材料、設(shè)備,其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求(見附件:甲方提供材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場并提前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù),若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求,由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
8、除合同中注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具桌椅等,均由甲方購買并按時運(yùn)到現(xiàn)場,若需要乙方代購,加收所購材料款20%的采購費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
9、雙方在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收;
。1)水、電管線、防水層等隱蔽工程的驗收;
(2)油漆、面層涂料、木材、植物等施工前驗收;
(3)竣工驗收;
乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加各階段驗收,各階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附件:工程驗收單),若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權(quán)停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān);甲方在規(guī)定時間內(nèi)(兩天)不于驗收視為驗收合格。
10、完工后,乙方應(yīng)通知甲方三日內(nèi)驗收,甲方在規(guī)定時間內(nèi)不于驗收視為驗收合格。
11、工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件:工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(見附件:工程保修單);
12、雙方約定本工程質(zhì)量按下列第項標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
。1)《GB50210-20xx建筑裝飾裝修工程質(zhì)量檢驗規(guī)定》
(2)《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質(zhì)量檢驗規(guī)定》
。3)其他規(guī)定:材料及工藝按乙方(甲方)提供的設(shè)計圖紙、工程預(yù)算書為準(zhǔn)
13、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時:
。1)成都市消費(fèi)者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協(xié)會投訴進(jìn)行調(diào)解;
。2)如不服調(diào)解,由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)責(zé)任分別承擔(dān)。
第四條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定:
1、合同生效后,雙方約定按下列方式支付工程款;
支付次數(shù)
工程施工項目(見預(yù)算表)
付款比例 %
支付金額(元)
第一次
第二次
第三次
第三次
尾款;乙方施工完畢三天內(nèi)即驗收,驗收合格二天內(nèi),甲方付清尾款后乙方交付甲方使用,完工后五日內(nèi)不驗收,則視為工程符合本合同的質(zhì)量要求,甲方不得以任何理由拖延、拒付及克扣或變相拖延、拒付、克扣乙方的工程尾款,否則甲方將按工程款總額的10%每月滯納金支付乙方;
2、甲方增加項目不得超過工程總價的10%;乙方減少項不得超過工程總價的10%,如果超過10%,任何違約一方無條件支付對方工程總額的20%違約金。
3、工程驗收合格后2日內(nèi),乙方應(yīng)向甲方提交工程結(jié)算單,并將有關(guān)資料送交甲方,甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議,雙方應(yīng)在工程結(jié)算單(見附件:工程結(jié)算單)上簽字,甲方并同時向乙方結(jié)清工程尾款;(水電工程部分其工程款按實(shí)結(jié)算、在隱蔽工程完工驗收后一次性結(jié)清,否則乙方可單方面停工、工期順延);
4、甲方應(yīng)將工程款直接交給乙方財務(wù)部;若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責(zé)任由甲方自負(fù)。
第五條工期出現(xiàn)下例情況可順延:
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延;
1)工程量變化和設(shè)計變更。施工工期順延。
2)不可抗力(如節(jié)假日、停水、停電、等),施工工期順延。
3)甲方同意工期順延的其他情況,施工工期順延。
4)甲方未按時參加階段驗收,施工工期順延。
2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。
3、乙方就在約定的.時間內(nèi)進(jìn)行施工,由乙方原因造成工期延誤應(yīng)由乙方負(fù)責(zé);甲方不配合乙造成的工期延誤就由甲方負(fù)責(zé)。
4、因甲方未按合同約定付清工程款,乙方有權(quán)施行停工,施工工期順延。
5、工程項目在各階段完工后、須由客戶簽字認(rèn)可,如有更改,甲方應(yīng)支付乙方反工費(fèi)及材料費(fèi)等費(fèi)用,施工工期順延。
第六條安全施工和防火的約定:
1、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定和法規(guī)
2、由于乙方在施工過程中,違反安全操作規(guī)程導(dǎo)致安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
3、甲方不得要求乙方違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工,因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩杉追匠袚?dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。
第七條獎勵與違約:
1、乙方的施工令客戶非常滿意的情況下,甲方可以采取某種形式作為獎勵。
2、合同簽定后,合同任何一方提出解除合同或無任何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方向守約方支付工程總造價20%的違約金;若因此造成工程損失的,違約方應(yīng)予賠償。
3、工程未驗收合格或未結(jié)清尾款而未移交,甲方提前使用或擅自動使用工程成品的,工程視為合格,因此而造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利,乙方仍有收尾款的權(quán)利。
4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權(quán)停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2%o的違約金。
5、甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一天由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r2%o的違約金。
6、由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費(fèi)由乙方承擔(dān),工期不予順延。
第八條合同爭議的解決方式:
1、未盡事項,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決。
2、雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,向成都市仲裁委員會申請仲裁。
3、如因合同爭議及其他方面原因造成上訴,上訴期間甲乙雙方因上訴所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由上訴方承擔(dān)(訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)。
第九條:
1、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,
2、本合同自簽字之日生效,合同履行完成后自行終止,決算后終止
3、附件(附件與合同正本具同等法律效力)
1)材料及工藝按乙方(甲方)提供的設(shè)計圖紙、工程預(yù)算書為準(zhǔn)進(jìn)行施工
2)設(shè)計變更(協(xié)商解決)
第十條備注:
甲方(簽章): 乙方(簽章):
公司地址: 公司地址:
代理人: 代理人:
電話: 公司電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同13
發(fā)包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設(shè)廠房事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設(shè)廠房及廠房內(nèi)外地面、供排水等配套設(shè)施(以下簡稱建筑工程)。
二、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權(quán)和使用權(quán)。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規(guī)劃、年度建設(shè)用地計劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)項目開發(fā)年度計劃等要求。如需辦理相關(guān)手續(xù)或需經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn),甲方保證手續(xù)齊全并獲得批準(zhǔn)。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權(quán)。
五、該建筑工程設(shè)計由甲方負(fù)責(zé),乙方按照甲方的設(shè)計和要求組織某某建筑公司施工建設(shè),施工中的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé),甲方全程對施工進(jìn)度及工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
六、乙方應(yīng)當(dāng)按照該合同約定的土地用途、施工期限、設(shè)計和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),組織某某建筑公司進(jìn)行建設(shè)。但是,因不可抗力或者政府、政府有關(guān)部門的行為或者動工開發(fā)必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合甲方的設(shè)計圖紙要求。
八、該建筑工程應(yīng)在本合同生效后_______天內(nèi)動工,_______天內(nèi)完成竣工驗收工作。如到期未進(jìn)行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實(shí)際建設(shè)成本。如該建筑工程因質(zhì)量問題驗收不合格,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實(shí)際建設(shè)成本:
。ㄒ唬⒃摻ㄖこ炭⒐を炇蘸细窈30日內(nèi),甲方以不低于實(shí)際建設(shè)成本的_______%支付乙方投資回報。
。ǘ、該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方_______%的實(shí)際建設(shè)成本,每年的'_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設(shè)引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),甲方承擔(dān)該建筑工程的日常維修維護(hù)。因建設(shè)質(zhì)量問題造成甲方或第三方損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結(jié)構(gòu),因此造成的損失由改變方承擔(dān)全部責(zé)任。
十二、甲方負(fù)責(zé)為乙方廠房建設(shè)提供良好的外部環(huán)境,積極幫助協(xié)調(diào)乙方在建設(shè)過程中遇到的各種問題。在建設(shè)過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負(fù)責(zé),因此給乙方造成的損失甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應(yīng)按本合同第九條向乙方支付投資回報和實(shí)際建設(shè)成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應(yīng)按照實(shí)際建設(shè)成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實(shí)際建設(shè)成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對該工程造價審計后確定的價格和審計費(fèi)的總和。審計應(yīng)在該工程竣工驗收合格后30日內(nèi)進(jìn)行,審計費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
十六、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,根據(jù)《______________省高級人民法院關(guān)于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同14
發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方在北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓,雙方依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》,遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:邵陽市北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地
二、工程地址:邵陽市北塔區(qū)資棗社區(qū)安臵地
三、建筑面積:全框架結(jié)構(gòu)共11層,總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構(gòu)筑物飄板、天溝按全面積計算,雨蓬、空調(diào)板按半面積計算)。注:括號內(nèi)條例經(jīng)協(xié)商不計算面積,但水電由甲方負(fù)責(zé)施工,工資由甲方付款。
四、承包范圍及內(nèi)容
1、主要內(nèi)容:按照甲方要求和設(shè)計的平面圖和甲方有關(guān)的建筑要求進(jìn)行施工修建,包括路面壓花,土建一次性大包干,住房每層高度為3米,第一層為3.8米,0.00以下按實(shí)結(jié)算,并計算乙方的其它費(fèi)用開支,為一次性支付。
2、配套附屬工程,另行按實(shí)計算。
3、水、電由甲方負(fù)責(zé)。
4、室內(nèi)留門洞,粉好門套,預(yù)制構(gòu)件由甲方購買。
五、材料材料及工程質(zhì)量要求
1、主體工程質(zhì)量必須達(dá)到一次性驗收合格、
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照甲方要求和意圖,精心施工,隨時接受甲方的檢查、驗收。
3、因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到規(guī)范質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任,工程質(zhì)量達(dá)不到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的部分,乙方按照甲方的要求標(biāo)準(zhǔn)和重新施工,直至符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)合格為止,所有費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質(zhì)量和損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、外墻為100100或(100200)的方塊磚,屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負(fù)責(zé)。
六、承包方式及合同價款
1、工程采用包工不包料大包干形式,承包價格為220元/平方米,安全保險由乙方負(fù)責(zé)。
2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實(shí)由甲方負(fù)責(zé)。機(jī)具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負(fù)責(zé)。內(nèi)鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負(fù)責(zé)及費(fèi)用,乙方負(fù)責(zé)綁扎,外架由乙方負(fù)責(zé)。
七、工期要求
工期總共為180天,自20xx年1月27日開工到20xx年7月27日竣工。
八、付款方式
工程總價約為32.736萬元,簽訂合同預(yù)付乙方的進(jìn)場費(fèi)及備料款3萬元,以后每完成一層主體付工程總價的65%,內(nèi)外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。
九、雙方責(zé)任
1、甲方應(yīng)保證工程款及時到位,防止資金問題而造成工程停工,而達(dá)不到預(yù)期進(jìn)度由甲方負(fù)責(zé)。
2、甲方未按合同規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的`責(zé)任,因資金原因不能正常施工,除工期得以順延外,還應(yīng)賠償給乙方造成的實(shí)際損失。
3、承包人不得將承包工程轉(zhuǎn)包給他人,也不得將其承包工程支解以后分包的名義發(fā)包他人,否則,合同自行終止。
4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則,認(rèn)真履行職責(zé),協(xié)助保密等義務(wù)。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,合同自簽字生效,發(fā)包人、承包人履行合同的全部義務(wù),承包人自發(fā)包人交付竣工結(jié)算款支付完畢,本合同自行終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同15
單位(甲方):______________________________
施工單位(乙方):__________________________
根據(jù)_________市建委有關(guān)規(guī)定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據(jù)該工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱:_______________________。
二、施工地點(diǎn)及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內(nèi)容
1.乙方根據(jù)甲方所提供的設(shè)計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養(yǎng)護(hù)一年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種.種植起算);
4.施工過程中,由于甲方原因需要返工的,則須經(jīng)甲方簽證認(rèn)可后按實(shí)結(jié)算;養(yǎng)護(hù)期間由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規(guī)格要求補(bǔ)植;
5.種植質(zhì)量應(yīng)根據(jù)_________市有關(guān)部門對綠化工程的要求進(jìn)行驗收。草坪應(yīng)按地形鋪設(shè),要求平整度高,整體性強(qiáng),自然泛水,鋪設(shè)間隙不得超過一指寬。
四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價的_______%;
2.第二次付款,在草皮鋪設(shè)過半后,甲方支付總造價的._______%;
3.第三次付款,在工程驗收后,甲方支付總造價的_______%;
4.余款待一年養(yǎng)護(hù)期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的管理協(xié)調(diào)工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,圖紙預(yù)算各_________份。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑裝飾工程施工合同02-23
建筑工程施工合同(精選)07-05
[精選]建筑工程施工合同07-13
建筑工程施工合同【精選】07-18
建筑工程施工合同06-13
建筑工程施工簡易合同02-24
建筑工程施工安全合同03-20
城市建筑工程施工合同04-02
2022建筑工程施工合同03-30
大型建筑工程施工合同03-28